钢结构厂房施工合同书范文

    （4）一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过12小时。

    （5）乙方在以上情况发生后3天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出报告，甲方代表在收到报告后7天内予以确认、答复，逾期不予答复，可视为延期要求已被确认。

    （6）乙方不能按开工日期开始安装，应在3天之前向甲方代表提出延期开工的理由和要求，甲方代表在3天内签复乙方。甲方代表同意延期要求或3天内不予签复，可视为已同意乙方要求，工期相应顺延。

    九、解决合同纠纷办法

    1.因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。

    2.解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争执，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一

    方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。

    十、附件部分

    1.由乙方提交并经甲方确认本工程的设计图及报价方案说明书及其他文本为本合同附件。

    2.本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

    第十一条 其 他

    本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，本合同自双方代表签字盖章后生效。在完工结算、甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后，除保修条款仍然生效外，其它条款即告终止，保修期满后，保修条款终止。

    甲方：           乙方：上海z钢结构有限公司

    (盖章)           (盖章)

    甲方法定表人：        乙方法定代表人：

    公司地址：            公司地址：上海市奉贤区运河北路567号

    公司开户行：         公司开户行：上海银行奉贤支行

    银行帐号：           银行帐号：保密

    税号：               税号：x078

    联系电话：x                      联系电话：

    日期： 年 月 日

上一页  [1] [2]