电力控股公司特许权项目协议

    (8)为给电厂项目创造一个优良的建设环境,降低建设成本,在电厂项目建设期内杜绝一切不合理行政性收费,除国家计委、财政部和H省人民政府规定的行政性收费之外,所有地方政府和任何部门无权且不得征收其它的行政性收费;

    (9)对新投资商与有关方面谈判需要优化或终止的合同(包括但不限于EPC合同中有关性能要求调整、技术规范调整等),经省计委认可后,省计委给予支持和协调;

    (10)如发生国有化等重大法律变更导致乙方无法继续经营时,则H省人民政府应予以收购P电厂项目;若发生目前无法预料的政策变化,导致乙方在被确认为新业主时所获收益受到影响时,甲、乙双方同意通过延长该项目的经营期限的方式予以弥补;

    (11)针对新投资商提交的项目进度表,省计委明

www.fangchanshe.com

确由于以下任何一项原因造成的进度迟延,与新投资商无关:

    a.由于省计委等相关部门未能及时确定新业主;

    b.须经国家计委、国家外经贸部等中央政府部门审批的有关项目批文未能及时获得;

    c.涉及省工商局等地方政府部门的批文未能及时获得;

    d.因EPC的合同谈判和执行进度的推迟或延误;

    e.由于其他非新投资商的原因而导致工期被延误,新投资商不承担责任。

    (12)在新投资商或其全资子公司受让项目公司100%股权工商变更登记完成之日前,项目公司因任何原因或可能因任何原因而存在和/或导致和/(来自:www.fangchanshe.com)或产生的各级政府及其部门/司法机关/仲裁机构对项目公司的处罚/判决/裁定及任何导致项目公司承担经济/法律责任或有损名誉/商誉之已经作出或将要作出之决定,省计委保证在新投资商或其全资子公司受让项目公司100%股权工商变更登记完成之日前以各种方式使得前述机关/单位撤销/或不再作出前述处罚/判决/裁定/决定;

    (13)在新投资商或其全资子公司受让项目公司100%股权工商变更登记完成之日前,所有曾与项目公司签署过任何合同/协议/或其它法律文件(包括任何对项目公司设定义务/责任之所有文件/会议纪要/往来传真/信函/电子邮件等)的相关方("相关方"),无论其所签署的合同/协议/或其它法律文件处于何种状态,省计委均保证相关方在新投资商或其全资子公司签署受让项目公司100%股权转让协议前,向新投资商或受让项目公司100%股权的其全资子公司出具如附件六的谅解协议书。

    3.双方应本着一切有利于推进项目建设的原则来解决可能产生的问题和纠纷,本协议未尽事宜,双方可签订补充协议。

    4.本协议由双方正式授权代表于首页所载时间签署并在乙方按本协议规定提交《履约保函》和项目公司100%股权转让获得国家外经贸部正式批准后生效。

    5.其他

    (1)本协议构成双方关于本协议涉及事项的全部协议并取代双方就本协议涉及事项在此之前或同期达成的所有书面及口头协议,本协议的附件除外;

    (2)本协议未经双方书面同意或签订补充协议不得转让、变更、修改;

    (3)本协议以中文书写,一式四份,双方各执两份;

    (4)本协议附件是本协议的有效组成部分,与本协议具有同等效力;

    (5)本协议的签订、效力、解释、履行以及与本协议有关的争议解决均适用中华人民共和国法律。

    甲方:H省发展计划委员会 乙方:亚能电力控股有限公司

    授权代表:_____    授权代表:____

    职 务:____     职 务:____

上一页  [1] [2]