建筑装饰工程施工合同

第6条  关于工程价款及结算的约定
6．1双方商定本合同价款采用第          种。
A、固定价格  B、可调价格（按国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算）
6．2本合同生效后，甲方分     次，按下表支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。

 付款进度 付款百分比 金额
1                     ￥  元
2                     ￥  元
3                     ￥  元

6．3工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料      天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在竣工后     天内，结清工程总价       %尾款。

第7条  关于材料供应的约定
7．1本工程乙方负责采购供应的材料、设备（见附表），应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值     %的保管费。由乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。
7．2凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用。对工程造成的损失由乙方负责。

第8条  有关安全生产和防火的约定
8．1   方提供的施工图纸或作法说胆，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
8．2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。
8．3由于甲方确认的图纸或做法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。
8．3由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济扣失。

第9条  工程停建或缓建
9．1由于不可抗力及其它甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将自有机构设备和人员撤出施工现场。
9．2甲方应为乙方撤出提供必要条件，支付以上的费用，并按合同规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。
9．3已经定货的材料、设备由定货方负责退货，不能退还的货款和退货发生的费用，由甲方承担。

第10条  奖励和违约责任
10．1由于甲方原因

www.fangchanshe.com 导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方     元，甲方不按照合同约定付款，每延期一天，按付款额的     %支付违约金。
10．2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方   元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方      元，作为奖励。
10．3乙方按照甲方的要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，除按本合同5。2款增加优质价款外，甲方支付乙方      元作为奖励。
10．4乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
10．5甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失，应照价赔偿。
10．6未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。
10．7未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。
10．8因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第11条  保修
11．1本合同保修期为竣工之日算起，为期    年。保修范围为本合同中规定的乙方承包的项目及内容。
11．2因不可抗力，人为损坏及使用期自然折旧等原因，不包含在保修范围内。
11．3甲方应在保修期满后    天内结算，将剩余     %保修金退还乙方。

第12条  争议或纠纷处理
12．1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
12．2当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成的，本合同在执行中发生的争议由合同签约地人民法院解决。
第13条  其他约定

第13条  附则
13．1本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。
13．2本合同正本两份，双方各执一份。副本     份，甲方执  份，乙方执     份。
13．3本合同履行完成后自动终止。
13．4附件资料
 
甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：
法定代表人：                          法定代表人：
授权代表（签字）：                     授权代表（签字）：
单位地址：                            单位地址：
电话：                                电话：
传真：                                传真：
开户银行：                            开户银行：
户名：                   

www.fangchanshe.com ;             户名：
帐号：                                帐号：
年     月     日                          年     月     日 

上一页  [1] [2]